|  |
РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации г. Белово от 17.05.2004 № 599-р
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ"
(вместе с "ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ (КОНКУРСОВ) НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ И СОЦКУЛЬТБЫТА Г. БЕЛОВО",
"ПАКЕТОМ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ")
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 мая 2004 г. № 599-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ
В соответствии с Положением о подрядных торгах в Российской Федерации, утвержденным председателем Госкомимущества России и председателем Госстроя России 13.04.1993 № 660-р/18-7 с изменениями и дополнениями, утвержденными распоряжением Минстроя России и Госкомимущества России от 18.10.1994 № 18-23р/2532-р, Методическими рекомендациями о порядке проведения конкурсов на выполнение работ, оказание услуг в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве в РФ, МДС 80-17.01:
1. Утвердить Положение об организации проведения торгов на капитальный ремонт родильного отделения городской поликлиники № 1 согласно приложению № 1.
2. Утвердить пакет конкурсной документации на проведение отбора подрядной организации для проведения капитального ремонта родильного отделения городской поликлиники № 1, финансируемого за счет бюджетных средств, приложение № 2.
3. Назначить организатором подрядных торгов начальника УКСа Администрации г. Белово Шибаева В.Т. с исполнением обязанностей председателя конкурсной комиссии (удостоверение рег. № 22013/4/55 по курсу "Управление заказами и проведение конкурсов в строительстве для государственных (муниципальных) нужд").
Глава
города Белово
E.А.ПАНОВ
Приложение № 1
к распоряжению Главы
города Белово
от 17.05.2004 № 599-р
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ (КОНКУРСОВ) НА
СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ
ЖИЛЬЯ И СОЦКУЛЬТБЫТА Г. БЕЛОВО
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.05.1999 № 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных нужд", с Указом Президента РФ от 08.04.1997 № 305 "О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд", с Положением о подрядных торгах в России (приложение к распоряжению Госкомимущества России и Госстроя России от 13.04.1993 № 660-р/18-7), с Методическими рекомендациями по проведению торгов (конкурса) на закупку товаров (работ), предварительному квалификационному отбору поставщиков (подрядчиков), утвержденными Приказом Министра экономики РФ от 30.09.1997 № 117.
1.2. Настоящее Положение определяет отношения, возникшие в связи с размещением заказа путем организации и проведения торгов (конкурсов) на строительство и капитальный ремонт объектов города сметной стоимостью свыше 2000 установленных законом размеров минимальной месячной оплаты труда.
При сметной стоимости объекта менее 2000 размеров минимальной месячной оплаты труда торги (конкурсы) могут не проводиться. В этом случае заказчик выбирает подрядную организацию, которая должна соответствовать требованиям, изложенным в п. 2.10 настоящего Положения.
1.3. Торги (конкурсы) на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт объектов города осуществляются путем проведения открытых торгов, а в отдельных случаях - и закрытых торгов.
1.4. Подготовку, проведение и утверждение результатов торгов осуществляет конкурсная комиссия, назначенная Главой города.
1.5. В Положении определены общий порядок и условия подготовки, организации, проведения, регулирования последствий подрядных торгов (конкурсов) на выполнение всего комплекса работ, связанных со строительством новых, расширением, реконструкцией и капитальным ремонтом действующих объектов на территории города.
1.6. Подрядные торги (конкурсы) могут проводиться при размещении заказов на следующие виды работ:
- строительство, реконструкция и капитальные ремонты зданий и сооружений, в том числе на условиях "под ключ";
- выполнение проектных, инженерно-изыскательских, строительных, монтажных, пусконаладочных и других видов работ;
- поставка комплектного технологического оборудования, в том числе на условиях "под ключ";
- управление проектом, консультирование, надзор;
- любые технически и организационно обоснованные сочетания указанных работ и услуг.
1.7. Основными видами подрядных торгов являются:
- с предварительной квалификацией и без предварительной квалификации;
- гласные и негласные;
- первичные и повторные;
- открытые и закрытые (ограниченные и по числу претендентов).
1.8. Решение о назначении и времени проведения торгов принимается заказчиком в соответствии с настоящим Положением после утверждения технико-экономического обоснования (проекта).
1.9. В подрядных торгах могут принимать участие любые предприятия и организации независимо от формы собственности, имеющие лицензию на виды работ, указанных в п. 1.6 настоящего Положения.
2. УЧАСТНИКИ ТОРГОВ
2.1. Основные участники подрядных торгов: заказчик, организатор торгов, претенденты и оференты.
2.2. Заказчиком, организатором торгов могут быть конкурсная комиссия, управление по жизнеобеспечению населения города и другие организации.
2.3. Заказчик должен обладать необходимыми инвестиционными ресурсами, подтвержденными соответствующим финансовым документом. Документальное подтверждение инвестиционной состоятельности должно иметься у заказчика на момент начала работы конкурсной комиссии.
2.4. При проведении торгов заказчик:
- принимает решение о проведении подрядных торгов и издает в связи с этим официальный распорядительный документ;
- определяет лицо, которое будет выполнять функции организатора торгов, издает соответствующий распорядительный документ или заключает договор;
- контролирует работу организатора торгов и участвует в работе конкурсной комиссии через своего представителя;
- на основании решения конкурсной комиссии заключает контракт с победителем торгов;
- определяет предмет торгов и форму их проведения (открытые или закрытые);
- определяет потенциальных претендентов и через конкурсную комиссию направляет им приглашение к участию в торгах.
2.5. Конкурсная комиссия - постоянный или временный орган, создаваемый заказчиком для проведения конкурсных торгов. Председатель конкурсной комиссии назначается Главой города.
2.6. Конкурсная комиссия - коллегиальный орган, формируемый заказчиком из своих представителей, представителей организатора торгов, а также экспертных консультационных организаций.
2.7. Конкурсная комиссия - рабочий орган, осуществляющий прием и оценку представленных конкурсных предложений, определяющий победителя торгов.
2.8. Организатор торгов:
- подготавливает документы для объявления торгов;
- осуществляет публикацию объявления или рассылку приглашений;
- направляет и контролирует деятельность привлекаемых инженерно-консультационных организаций по подготовке конкурсной и другой необходимой документации, сбору и анализу оферт, проведению торгов;
- рассматривает апелляции на решения конкурсной комиссии;
- несет все расходы по подготовке и проведению торгов.
2.9. Пределы прав и обязанностей организаторов торгов устанавливаются в договоре об организации и проведении торгов.
2.10. Претендент должен:
- иметь лицензию на выполнение работ, финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности; опыт и положительную репутацию;
- обладать необходимыми трудовыми ресурсами для выполнения контракта;
- исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.
Претендентом не может являться организация, на имущество которой наложен арест или экономическая деятельность которой приостановлена.
2.11. Лицо приобретает статус претендента с момента обращения к организатору торгов для участия в торгах.
Статус претендента утрачивается в следующих случаях:
- по желанию претендента - на любой подготовительной стадии;
- вследствие непрохождения предварительной квалификации, невнесения первого задатка к моменту представления оферты;
- вследствие нарушения претендентом настоящего Положения или нарушения опубликованных условий торгов, которые предусматривают такие санкции.
2.12. Претендент имеет право:
- получать от организатора торгов исчерпывающую информацию об условиях и порядке проведения подрядных торгов;
- обращаться с просьбой об отсрочке представленной оферты в письменной форме.
2.13. С момента регистрации оферты претендент приобретает статус оферента.
2.14. Для участия в торгах претендент обязан после прохождения предварительной квалификации до момента представления оферты внести первый конкурсный задаток на расчетный счет организатора торгов.
2.15. Победитель торгов имеет право на заключение контракта с заказчиком на условиях, установленных поданной им офертой, составленной в соответствии с конкурсной документацией.
2.16. Для проведения предварительных исследований, подготовки конкурсной документации, разработки условий предварительной квалификации, оценки оферт и видами рекомендаций о выборе победителя, экспертизы представленных оферт, разъяснений условий конкурса и выполнения других услуг конкурсной комиссией может привлекаться инженерно-консультационная организация.
2.17. Инженерно-консультационная организация может привлекаться претендентом для разработки оферты.
2.18. Одна и та же инженерно-консультационная организация не имеет право сотрудничать в процессе подготовки конкретных торгов одновременно с заказчиком, организатором торгов и конкурсной комиссии, с одной стороны, и с претендентом, оферентом, с другой стороны.
3. ОБЪЯВЛЕНИЕ ТОРГОВ
3.1. Объявление о проведении торгов публикуется организатором торгов.
3.2. Официальным периодическим изданием, в котором публикуются все объявления об открытых торгах, проводимых на территории города, а также результаты их проведения, является газета "Беловский вестник".
3.3. Объявления об открытых торгах должны содержать:
- наименование заказчика и организатора торгов;
- наименование вида торгов, объекта и предмета торгов;
- краткую характеристику места проведения работ;
- ориентировочные объемы и сроки выполнения работ;
- условия исполнения контракта, необходимость учета ряда ограничений;
- адрес, сроки, условия приобретения и другие сведения для получения конкурсной документации;
- срок предоставления оферт.
3.4. Объявление о торгах должно быть произведено за 2 - 3 месяца до срока предоставления оферт.
4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
4.1. При конкурсной комиссии в городе из ее членов создается оперативная группа в количестве не менее трех человек, исполняющая организационную и предварительно-квалификационную роль.
4.2. Процедура предварительной квалификации состоит из следующих этапов:
- подготовка приглашения к участию в предварительной квалификации, опросника претендента, их распространение;
- сбор оформленных опросников, отзывов и другой документации по предварительной квалификации, оценка полученных документов по формальным критериям;
- анализ и оценка технической, организационной, финансовой состоятельности претендента, составление экспертного заключения;
- вынесение решения о результате предварительной квалификации.
4.3. Сообщение о наличии процедуры предварительной квалификации должно в обязательном порядке содержаться в объявлении о торгах.
4.4. В объявление о проведении торгов с предварительной квалификацией включаются следующие сведения:
- наименование и адрес объекта торгов, общее описание предмета торгов, главные параметры работ или услуг;
- сроки прохождения предварительной квалификации, выкупа конкурсной документации, представления оферт;
- дата и срок выполнения работ;
- краткое описание кредитно-финансовых и других условий контракта;
- системы стандартов, измерений, официальный язык;
- краткое описание строительной площадки, географических, инженерно-географических и других природных условий, наличие инфраструктуры и коммуникаций, описание местных ресурсов и другая необходимая информация.
4.5. В опросник претендента включается следующая информация о претенденте:
- наименование, адрес, телефон, телефакс;
- дата, место и орган регистрации;
- уставной капитал;
- число работников, банковские реквизиты;
- сведения о платежеспособности предприятия;
- заверенные копии учредительных документов;
- лицензии на определенные виды деятельности;
- заверенные копии последнего балансового отчета.
В опросник могут включаться и другие сведения, интересующие заказчика, организатора торгов, конкурсную комиссию.
Если информация, включаемая в опросник, составляет коммерческую тайну претендента, то такая информация дается по желанию претендента.
Заказчик, организатор торгов, конкурсная комиссия не вправе требовать от претендента обязательного представления информации, составляющей его коммерческую тайну.
4.6. Запрещается включать в условия предварительной квалификации или в конкурсную документацию требования, которым соответствовали бы характеристики только одних претендентов (оферентов), характеристики только его работ или продукции.
5. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
5.1. Конкретный порядок, состав и другие условия подготовки конкурсной документации определяет конкурсная комиссия.
5.2. Конкурсная документация передается в комплекте по официальному запросу претендентов за плату. Порядок и условия выкупа конкурсной документации определяются организатором торгов.
5.3. Конкурсная документация состоит из следующих основных разделов:
- общие сведения об объекте и предмете торгов;
- проектная документация;
- требования к составу документации оферты;
- инструкции оферентам;
- условия и порядок проведения торгов;
- проект контракта;
- форма заявки об участии в торгах.
5.4. В разделе "Общие сведения об объекте и предмете торгов" приводятся:
- наименование, адрес, описание размещения объектов торгов;
- общее описание предметов торгов с указанием главных количественных параметров;
- даты и сроки выполнения работ;
- наименование заказчика, организатора торгов;
- условия и порядок посещения строительной площадки, другие общие сведения.
5.5. В раздел "Проектная документация" включаются чертежи, схемы, графики, расчеты, ведомости объемов работ, спецификации, особые технические условия, а также информация о системах измерения, стандартов, испытаний, сертификации.
5.6. Для участия в торгах претендент должен представить следующие документы:
- заявку на участие в подрядных торгах;
- временное поручительство в форме гарантии банка;
- копию платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
- расчет цены предмета торгов с указанием порядка ее исчисления и распределения по основным видам работ;
- пояснительную записку с приложением необходимой экономической, технической и технологической документации.
В отдельных случаях состав предоставленных документов по решению заказчика может быть изменен.
5.7. В разделе "Инструкция оферентам" отражаются информация и требования по условиям разработки, порядку оформления и представления оферты.
5.7.1. Информация и требования по условиям разработки оферты:
- информация о тарифах, налогах, сборах, штрафах, акциях, таможенных пошлинах, транспортных, страховых и инспекционных расходах, другая коммерческая информация;
- информация об ограничениях, введенных законодательными и исполнительными органами, собственниками земли и недвижимости;
- требования по срокам гарантии банка и иным обязательствам победителя торгов;
- требования по структуре цены, условиям и порядку пересмотра цен;
- условия, виды и методы внесения платежей в зависимости от уровня цен, предлагаемые формы оплаты, порядок финансирования, условия кредитования сделки;
- размер, форма, порядок, срок внесения и возврата первого задатка;
- сроки действия оферты, условия и порядок прекращения и продления ее действия и др.
Документация, представляемая оферентами организаторам торгов, должна соответствовать требованиям, содержащимся в конкурсной документации.
5.7.2. Рекомендации по формам представленной документации оферты:
- рекомендуемые формы заявки на участие в подрядных торгах, поручительства, схем, чертежей и других документов, порядок их заполнения;
- рекомендуемая форма пояснительной записки оферента (например, описание предлагаемой программы, схема организации, технологии и календарного плана выполнения работ, состав привлекаемых материальных и трудовых ресурсов, строительных машин, субподрядных и транспортных организаций, поставщиков, режим рабочего времени, подготовка кадров, обеспечение работающих жильем и объектами социальной инфраструктуры, предложения по формам и способам платежей, по порядку и условиям финансирования, мероприятий по охране окружающей среды, технике безопасности, данные о руководителях и ответственных лицах, другая информация).
5.7.3. Порядок оформления и доставки оферты:
- требования к полноте представления документов и количеству экземпляров, порядок внесения исправлений в документах, технические и юридические требования к подписанию и парафированию;
- требования к упаковке, надписыванию и опечатыванию документов и способу доставки;
- срок и адрес для представления;
- фамилия и должность лица, ответственного за прием документов;
- указание на возможность предоставления отсрочек оференту для подготовки оферт;
- порядок внесения и оформления изменений в оферту после ее представления в конкурсную комиссию.
5.8. В раздел "Условия и порядок проведения торгов" включаются:
- дата вскрытия конвертов с обязательным условием публичности открытости этого процесса и сведения о том, будет ли этот процесс открытым;
- основные критерии оценки оферт, причины отказа от их рассмотрения;
- порядок выбора победителя, порядок утверждения результатов торгов;
- условия и порядок внесения второго задатка;
- уведомление о том, какой документ подписывается победителем торгов;
- предупреждение о непринятии на себя обязательства мотивировать или иным способом объяснить причины отклонения оферт;
- порядок извещения оферентов о результатах торгов;
- порядок проведения переговоров с победителем торгов.
5.9. Конкурсная документация состоит из технической и коммерческой частей.
5.9.1. В техническую часть конкурсной документации входит:
- описание и общая информация о предмете и объекте торгов, в которой указываются место расположения и назначение объекта, его основные технико-экономические данные, наличие внешней инфраструктуры, местных строительных материалов, подъездных дорог, а также сроки строительства;
- информация о проведении и результатах инженерных изысканий на строительной площадке объекта;
- технические данные объекта, общие положения, генеральный план, архитектурно-строительная часть, включая чертежи с объемно-справочными решениями, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электротехнические работы, газоснабжение, слаботочные системы, описание и основные характеристики технологического оборудования, а также требования экологической безопасности. Подрядчик имеет право использовать другое оборудование с лучшими показателями, но не приводящее к ухудшению экологических показателей проекта в целом;
- организация строительства;
- описание работ по видам и группам работ.
5.9.2. Коммерческая часть конкурсной документации включает требования в отношении:
- цены и порядка ее определения;
- условий и сроков поставки;
- условий платежа и графика платежа;
- источника финансирования контракта;
- банковской гарантии на выполнение строительной организацией работ в соответствии с представляемой офертой в случае выигрыша ею торгов.
По усмотрению конкурсной комиссии в коммерческую часть конкурсной документации может быть включено требование, касающееся отдельных видов страхования, ответственности подрядчика за невыполнение им своих обязательств, исходя из соображения экономической целесообразности.
5.10. Разработанная организатором торгов конкурсная документация принимается и утверждается заказчиком.
В утвержденную заказчиком конкурсную документацию не могут вноситься изменения и дополнения иначе, чем в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
6. ОФЕРТА
6.1. Оферта должна быть подготовлена и представлена организаторам торгов в соответствии с требованиями и условиями, определенными в конкурсной документации.
Оферты принимаются в двойных конвертах. Во внешнем конверте содержатся заявка на участие в торгах, копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка, и внутренний конверт. Во внутреннем конверте находится оферта.
На момент подачи оферты внутренний конверт должен быть запечатан оферентом.
6.2. Возможность и параметры отклонения оферты от условий, содержащихся в конкурсной документации, должны быть оговорены в конкурсной документации.
6.3. Оферент имеет право наряду с офертой, составленной в соответствии с условиями, содержащимися в конкурсной документации, представить альтернативное предложение.
6.4. При отсутствии в конкурсной документации указания на срок действия оферты оферент вправе установить это срок самостоятельно и указать его в оферте.
6.5. В случае обращения организатора торгов к оферентам с просьбой продлить срок действия оферты, оферент имеет право пересмотреть свое предложение о цене.
6.6. При приеме оферты организатор торгов проверяет наличие необходимых документов, за исключением содержащихся в запечатанном конверте, и может отказать в приеме оферты, если оферта составлена не в соответствии с требованиям, содержащимися в конкурсной документации, а также если документы, представленные оферентом, оформлены ненадлежащим образом.
6.7. Организатор торгов обязан зарегистрировать оферту и другую документацию немедленно после ее представления и приема уполномоченным лицом.
6.8. Оференту, представившему оферту, выдается расписка, подтверждающая прием и регистрацию его оферты.
6.9. Оферты, представленные оферентами, хранятся вместе с книгой регистрации в специальном сейфе под ответственность лица, осуществляющего прием оферт. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор торгов.
7. ПРОЦЕДУРА ТОРГОВ
7.1. Подрядные торги на объекты проводятся по месту нахождения организатора торгов.
7.2. Торги должны происходить в день, час и в месте, официально объявленных организатором торгов.
7.3. В случае изменения порядка проведения торгов все его участники должны быть своевременно уведомлены тем же способом, каким происходило объявление о торгах.
7.4. Все зарегистрированные оферты должны быть доставлены своевременно на место торгов.
7.5. Перед вскрытием конвертов организатор торгов удостоверяется в их сохранности.
7.6. Вскрытие конвертов производится организатором торгов при наличии полномочного состава конкурсной комиссии и заказчика.
7.7. В торгах могут принимать участие по приглашению организаторов торгов эксперты, а также специалисты без права голоса.
7.8. В зависимости от сложности предмета торгов организатор торгов устанавливает срок рассмотрения оферт, который не может превышать 6 месяцев с момента вскрытия конвертов.
7.9. Организатор торгов имеет право в процессе торгов вызывать оферентов для разъяснений, запрашивать у них и из других источников дополнительные сведения, подтверждения, документы.
7.10. Срок рассмотрения объявляется на первом заседании комиссии по торгам.
7.11. Организатор торгов проверяет соответствие представленных оферт требованиям, содержащимся в конкурсной документации; если представленная оферта не соответствует требованиям, содержащимся в конкурсной документации, и исправление недостатков меняет предложение оферента, указанная оферта не подлежит рассмотрению, что фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии.
7.12. В случае обнаружения организатором торгов недостатков в представленной документации, не меняющих предложения оферента, организатор торгов вправе требовать от оферентов приведения представленной документации в соответствие с требованиями, предусмотренными в конкурсной документации.
В случае неприведения оферты в соответствие требованиям, содержащимся в конкурсной документации, в установленный организатором торгов срок, указанная оферта не подлежит рассмотрению, что фиксируется в протоколе заседания организатора торгов.
7.13. Оференты или их представители не вправе присутствовать при оценке оферт.
7.14. Оценку оферт осуществляет формируемая конкурсной комиссией оценочная комиссия, состоящая из представителей заказчика, организатора торгов, проектных и других организаций.
При оценке оферт раздельно рассматриваются техническая и коммерческая части.
Оценка оферт осуществляется на основе балльной системы, разрабатываемой конкурсной комиссией.
7.15. Критерии оценки каждого раздела технической части оферты определяются конкурсной комиссией.
В технической части оцениваются разделы:
- сроки и реализация проекта;
- качество планирования и работ (техническая документация, строительно-монтажные, электротехнические, отделочные работы, технологическое оборудование и др.).
Если оферент представил альтернативное предложение, улучшающее проект, оферта оценивается дополнительными баллами в порядке, установленном организатором торгов и заказчиком.
7.16. Оценка коммерческой части оферты проводится, исходя из себестоимости цен по коммерческим условиям. При этом коммерческая часть состоит из следующих разделов: общая стоимость строительства с разбивкой по видам работ и удельные стоимостные показатели по всем видам работ и оборудованию. Критерии оценки коммерческой части оферты определяются организатором торгов и заказчиком.
7.17. В результате рассмотрения предложений оферентов по каждой оферте составляется отчет, в который, помимо таблиц балльной оценки, входят текстовое заключение по технической части оферты и рекомендации конкурсной комиссии. Заключение подписывается всеми участниками оценочной комиссии и предусматривает выбор двух - трех оферентов, оферты которых являются наиболее приемлемыми, для более тщательного анализа их предложений и выбора победителя.
7.18. Информация об итогах оценки оферт не сообщается лицам, официально не имеющим отношения к процедуре оценки. За разглашение данной информации члены оценочной комиссии и привлеченные эксперты несут ответственность в порядке, установленном законодательством.
7.19. До подписания контракта рассматриваются все замечания экспертов по технической части оферты и принимаются решения исходя из требований конкурсной документации.
7.20. Оференты не вправе самостоятельно вносить любые изменения в свои оферты в процессе торгов.
7.21. Оферент имеет право в любое время отозвать свою оферту, при этом внесенный задаток ему не возвращается.
7.22. Конкурсная комиссия выбирает победителем торгов оферента, предложение которого наиболее полно отвечает всем требованиям, содержащимся в конкурсной документации.
Выбор победителя определяется критериями, содержащимися в конкурсной документации.
Решение конкурсной комиссии о выборе победителя торгов принимается большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании конкурсной комиссии полномочного состава. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель конкурсной комиссии.
7.24. Конкурсная комиссия извещает участников о результате торгов.
7.25. В течение 3 дней после принятия решения конкурсная комиссия обязана направить официальное извещение оференту, выигравшему торги.
7.26. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, в котором содержатся наименование победителя торгов, состав конкурсной комиссии, результаты голосования, сводная таблица оферт, срок подписания контракта с победителем торгов.
Конкурсная комиссия не обязана мотивировать свой выбор перед претендентами.
Протоколы заседаний конкурсной комиссии подписывают председатель и секретарь конкурсной комиссии.
7.27. Конкурсная комиссия вправе принять решение о закрытии торгов без объявления победителя.
7.28. Подрядные торги могут быть объявлены конкурсной комиссией несостоявшимися, если:
- все представленные оферты не содержат банковских гарантий или документов, подтверждающих внесение задатка;
- представленные оферты не отвечают требованиям экономической эффективности;
- подрядные торги могут быть объявлены несостоявшимися, если до момента окончания срока закрытия торгов не поступило ни одной оферты.
7.29. Конкурсная комиссия не принимает претензий оферентов и не несет имущественной или иной юридической ответственности перед ними при объявлении торгов несостоявшимися или имеющими отрицательный результат.
7.30. Если самая низкая цена, предложенная оферентами, значительно превышает расчетную цену, определенную экспертами с учетом статистических и прогнозируемых индексов цен в строительстве, конкурсная комиссия может отклонить все предложения и провести повторные торги.
8. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
8.1. Торги считаются завершенными после утверждения их результатов конкурсной комиссией.
8.2. Протокол о результатах торгов конкурсная комиссия представляет заказчику в 3-дневный срок после принятия соответствующего решения в порядке, установленном настоящим Положением.
8.3. Заказчик в недельный срок рассматривает представленные документы и принимает решение о заключении контракта.
Запрещается передача заказчиком кому-либо права утверждения результатов торгов.
8.4. Последствиями торгов являются:
- подписание заказчиком и победителем торгов протокола о проведении дальнейших переговоров;
- заключение контракта.
8.5. Если в результате первичных торгов победитель не определен или не утвержден, а также если контракт между победителем и заказчиком не заключен, заказчик назначает повторные торги.
8.6. Результаты торгов публикуются конкурсной комиссией в недельный срок с момента их утверждения.
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
9.1. После получения уведомления победитель торгов обязан внести второй задаток на расчетный счет организатора торгов в срок, установленный конкурсной комиссией.
9.2. В случае невнесения победителем второго задатка в установленный срок, он лишается права получения заказа. В этом случае внесенный первый задаток ему не возвращается.
9.3. После внесения победителем второго задатка между заказчиком и победителем торгов заключается контракт на условиях, содержащихся в конкурсной документации и оферте победителя торгов. При подписании контракта по взаимному согласию сторон в него могут быть внесены и иные условия, не изменяющие условий, содержащихся в конкурсной документации и оферте победителя.
Победитель торгов может отказаться от подписания контракта с заказчиком. В этом случае внесенные задатки ему не возвращаются.
9.4. Заказчик не имеет права вести какие-либо переговоры по предмету торгов с участниками торгов или с другими лицами с момента объявления о проведении торгов до момента заключения контракта.
9.5. Расходы на организацию и проведение торгов осуществляются за счет заказчика и относятся на стоимость строительства. В случае отказа в связи с чрезвычайными обстоятельствами от строительства объектов, осуществляемого за счет бюджетных средств, расходы на проведение торгов возмещаются из средств бюджета.
10. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ТОРГОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН
10.1. Споры о признании результатов торгов недействительными рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством.
10.2. Организатор, конкурсная комиссия и другие участники торгов несут ответственность за соблюдение установленных настоящим Положением правил и процедур подготовки и проведения торгов и за объективность результатов торгов в порядке, установленном действующим законодательством.
Приложение 1
к Положению об организации проведения торгов
(конкурсов) на строительство (реконструкцию)
и капитальный ремонт объектов жилья и соцкультбыта
г. Белово
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Подрядные торги - форма размещения заказов на строительство, предусматривающая выбор подрядчика для выполнения работ и оказания услуг на основе конкурса.
Предмет торгов - конкретные виды работ и услуг, по которым проводятся торги.
Участники торгов - поставщик (исполнитель), имеющий производственные мощности, оборудование и трудовые ресурсы, необходимые для выполнения работ, оказания услуг.
Заказчик - лицо, для которого строится, реконструируется или оснащается объект торгов.
Организатор торгов - лицо, которому заказчиком поручено проведение торгов.
Тендерная документация - комплект документов, содержащих исходную информацию о технических, коммерческих, организационных и других характеристиках объекта и предмета торгов, об условиях и процедуре торгов.
Тендерная комиссия - постоянный или временный орган, создаваемый заказчиком или организатором для организации в пределах торгов.
Тендер - конкурсная форма проведения подрядных торгов, представляющая собой соревнование представленных претендентами оферт с точки зрения их соответствия критериям, содержащимся в тендерной документации.
Претендент - лицо, решившее принять участие в торгах до момента регистрации оферты.
Оферта - предложение заключить контракт в отношении конкретного предмета торгов на условиях, определяемых в тендерной документации.
Оферент - лицо, от имени которого представлена оферта.
Альтернативное предложение - предложение, представляемое одновременно с основным, содержащее отличающиеся от основного предложения условия.
Приложение № 2
к распоряжению Главы
города Белово
от 17.05.2004 № 599-р
ПАКЕТ
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ИНСТРУКЦИИ ПОДРЯДЧИКАМ - УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА И ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
Заказчик, упомянутый в информационных картах конкурсной заявки (далее "заказчик"), располагает средствами, которые он намеревается использовать на надлежащие выплаты в рамках контрактов на осуществление работ, указанных в информационных картах. Источник выделенных средств также указан в информационных картах конкурсной документации.
2. ПРАВОМОЧНОСТЬ ПОДРЯДЧИКОВ - УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
Настоящая процедура конкурса распространяется на все юридические лица и индивидуальных предпринимателей, которым российским законодательством не запрещено участвовать в осуществлении строительной деятельности в Российской Федерации (далее именуемой "Россия"), указанных в информационных картах конкурсной заявки. Все оборудование и услуги, используемые для выполнения контракта, должны исходить из правомочной страны-источника, как об этом оговорено в информационных картах конкурсной заявки.
Подрядчики не должны быть связаны (или не должны иметь прошлых связей), прямо или косвенно, с какой-либо организацией, которая была привлечена заказчиком для предоставления консультационных услуг на этапе подготовки документов, подлежащих использованию при производстве работ, в соответствии с настоящей конкурсной документацией.
3. ПРИЕМЛЕМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И РАБОТ
Все строительные материалы, подлежащие применению при производстве работ, должны иметь происхождение из правомочных стран-источников, как это указано в информационных картах конкурсной заявки. Требования к намечаемым работам и применяемым материалам оговорены в приложении № 1 к Инструкции.
4. ОДНА КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА ОТ КАЖДОГО ПОДРЯДЧИКА - УЧАСТНИКА
КОНКУРСА
Каждый подрядчик - участник конкурса может подать только одну конкурсную заявку. В случае, если подрядчик подает более одной конкурсной заявки, все конкурсные заявки с его участием отклоняются независимо от характера проведения и результатов конкурса.
5. ЗАТРАТЫ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Подрядчик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки, а заказчик, указанный в информационных картах конкурсной заявки, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
6. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Конкурсная документация включает:
- Инструкции участникам конкурса.
- Информационные карты конкурсных заявок.
- Требования к намечаемым работам и применяемым материалам (приложение № 1 к Инструкции).
- Форму конкурсной заявки (форма № 1).
- Форму стоимости работ (форма № 2).
- Форму подачи общих сведений о предприятии (форма № 3).
- Форму подачи общих сведений о квалификации и кадровых возможностях подрядчика (форма № 4).
- Форму о предоставлении сведений по годовому обороту (форма № 5).
- Форму подачи общих сведений о гарантийных обязательствах и гарантийном обслуживании (форма № 6).
- Форму перечня объектов, выполненных подрядчиком за последние три года (форма № 7).
- Форму о наличии оборудования (форма № 8).
- График выполнения объемов работ (форма № 9).
- Форму о финансовых возможностях (форма № 10).
- Образец подписания внешнего конверта (образец № 1).
- Образец подписания внутреннего конверта (образец № 2).
- Проект контракта (образец № 3).
- Форму об участии в судебных разбирательствах (форма № 11).
- Форму уведомления о признании конкурсной заявки, выигравшей конкурс (форма № 12).
7. РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Подрядчик - участник конкурса, которому необходимо получить какие-либо разъяснения в отношении конкурсной документации, может обратиться к заказчику письмом или телеграммой (далее по тексту термин "телеграмма" означает также телекс и факс), которые направляются по адресу заказчика, указанному в информационных картах. Заказчик письменно ответит на любой запрос подрядчика, связанный с разъяснением конкурсной документации, который он получит не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до истечения срока подачи конкурсных заявок, указанного в информационных картах.
8. ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
В любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок заказчик может по любой причине внести поправку в конкурсную документацию при условии предоставления подрядчикам достаточного времени для учета поправок при подготовке конкурсной заявки. Все подрядчики - участники конкурса, получившие конкурсную документацию, уведомляются о внесенной поправке письмом или телеграммой. Для того, чтобы предоставить подрядчикам - участникам конкурса достаточно времени для учета внесенных поправок при подготовке своих конкурсных заявок, заказчик, при необходимости, может перенести крайний срок подачи конкурсных заявок. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью конкурсной документации.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
9. ЯЗЫК КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
Конкурсная заявка, подготовленная подрядчиком, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой конкурсной заявкой, которыми обменялись подрядчик и заказчик, должны быть написаны на языке, указанном в информационных картах. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленные подрядчиком, могут быть написаны на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод соответствующих разделов на русском языке. В этом случае преимущество будет иметь переведенная версия.
10. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В КОНКУРСНУЮ ЗАЯВКУ
Документация, подготовленная подрядчиком, должна содержать:
- все формы (см. п. 6), заполненные подрядчиком;
- смету на выполнение работ в базисном и текущем уровне цен;
- копию лицензии на выполнение строительно-монтажных работ;
- копию уставных документов;
- копии бухгалтерских балансов, заверенные в Государственной налоговой инспекции за последние два года;
- документы, подтверждающие квалификацию подрядчика (см. п. п. 3, 14);
- документальное подтверждение, свидетельствующее о том, что выполняемые конкурсантом работы являются приемлемыми (см. п. 15);
- справку из налоговой инспекции об уплате налогов во все уровни бюджетов;
- дополнительные сведения, предоставляемые по усмотрению подрядчика - участника конкурса, которые могут помочь в разъяснении вопросов по сути предложения.
Все формы должны быть заполнены подрядчиком и поданы вместе с конкурсной заявкой.
Неполное предоставление информации, требующейся в документации для конкурса, или же подача конкурсной заявки, по существу не отвечающей требованиям документации для конкурса, дает право на отклонение конкурсной заявки.
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОФОРМЛЕНЫ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ
11. ФОРМА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ И ТАБЛИЦА ЦЕН
Подрядчик заполняет форму конкурсной заявки и соответствующую форму стоимости работ, ориентируясь исключительно на объемы и требования к работам, потребным заказчику и указанным в приложении № 1 к данной Инструкции. Заявки с ценовыми предложениями, выполненные в свободной форме, могут быть отклонены конкурсной комиссией.
12. ЦЕНА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
Подрядчик указывает в соответствующей форме:
- стоимость работ, подтвержденную сметой, с расчетом договорной цены.
При расчете договорной цены подрядчик не вправе применить размер месячной оплаты труда, региональные коэффициенты и индексы цен выше, чем доводимые Центром по ценообразованию в строительстве;
- стоимость командировочных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с выполнением работ.
Разбивка стоимости производится исключительно для того, чтобы облегчить заказчику сопоставление конкурсных заявок, и не ограничивает право заказчика заключать контракты на любых предлагаемых условиях. Стоимость работ, предлагаемая подрядчиками, указывается в контракте и должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения контракта.
13. ВАЛЮТА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
Расценки и цены должны быть выражены в валюте, указанной в информационных картах.
14. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВОМОЧНОСТЬ И КВАЛИФИКАЦИЮ
ПОДРЯДЧИКА - УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Подрядчик должен представить в составе своей конкурсной заявки документы, подтверждающие правомочность его участия в конкурсе, и его квалификацию, достаточную для выполнения контракта. Документальное подтверждение квалификации подрядчика и его способности выполнить контракт должно удостоверить заказчика в том, что:
- подрядчик обладает финансовыми, техническими и производственными возможностями, необходимыми для реализации контракта;
- квалификация участника конкурса соответствует критериям, перечисленным в информационных картах конкурсной заявки.
Обязательно предоставление информации об освоении на любом из ранее выполненных объектах работ, близких по объему (в денежном выражении).
15. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРИЕМЛЕМОСТЬ РАБОТ И ИХ
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА
Подрядчик представляет в составе своей конкурсной заявки документы, подтверждающие приемлемость и соответствие предлагаемых работ требованиям заказчика. Документальное подтверждение приемлемости предлагаемых работ должно быть отражено в отзывах с эксплуатируемых объектов об эксплуатационных качествах аналогичных работ, выполненных не менее чем за период времени, указанный в информационных картах, до момента подачи заявки на данный конкурс. Документальное подтверждение о соответствии работ и строительных материалов требованиям конкурсной документации может быть представлено в форме описания, чертежей и цифровых данных и должно включать: описание основных технических и эксплуатационных характеристик применяемых материалов; перечень сведений, включая информацию относительно наличия резервов и действующих цен на имеющиеся в запасе материалы; информацию о применяемых строительных технологиях.
При рассмотрении вопроса приемлемости предлагаемых подрядчиком работ конкурсная комиссия может по своему усмотрению посетить объекты с аналогичными видами работ, ранее выполненными подрядчиком.
Оценка конкурсной комиссией качества выполненных работ в таком случае будет учтена при определении победителя конкурса.
16. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
Конкурсные заявки остаются в силе в течение периода, оговоренного в информационных картах конкурсной заявки, после даты вскрытия конкурсных заявок. В случае, если подрядчик указывает более короткий срок действия конкурсной заявки, такая заявка отклоняется, как не отвечающая условиям конкурса. В исключительных случаях заказчик может попросить подрядчика продлить срок действия его конкурсной заявки (отвечающей условиям конкурса). Запросы и ответы при этом должны оформляться в письменном виде (письма, телеграммы, телекс или факс). Согласие на продление срока действия конкурсной заявки предполагает также продление срока ее обеспечения. Подрядчику, удовлетворившему просьбу заказчика, не будет вменено в обязанность или разрешено вносить изменения в свою конкурсную заявку.
17. ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДПИСАНИЕ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
Подрядчик должен подготовить оригинал конкурсной заявки, указав на экземпляре соответственно "Оригинал конкурсной заявки". Оригинал конкурсной заявки должен быть отпечатан и подписан подрядчиком. Все страницы конкурсной заявки должны быть парафированы лицом, подписывающим конкурсную заявку. Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписывающим конкурсную заявку.
ПОДАЧА И ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С КОНКУРСНЫМИ ЗАЯВКАМИ
18. ОПЕЧАТЫВАНИЕ И МАРКИРОВКА КОНВЕРТОВ С КОНКУРСНЫМИ
ЗАЯВКАМИ
Подрядчик должен запечатать оригинал конкурсной заявки в конверт, пометив их соответственно "Оригинал". После этого конверт запечатывается во внешний конверт. Он должен быть адресован заказчику по адресу, указанному в информационных картах конкурсной заявки; содержать название проекта, указанное в информационных картах конкурсной заявки, предмет конкурса и слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО _____________" (указать время и дату, зафиксированные в информационных картах конкурсной заявки). Обратный адрес на внешнем конверте не указывается. На внутреннем конверте необходимо указать также наименование и адрес подрядчика для того, чтобы можно было вернуть конкурсную заявку невскрытой, если она будет объявлена "опоздавшей". Если внешний конверт не опечатан и не помечен в соответствии с требованиями настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.
19. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СРОК ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
Конкурсные заявки должны быть получены заказчиком по адресу не позднее времени и даты, указанных в информационных картах конкурсных заявок. Заказчик может, в случае необходимости, перенести окончательную дату подачи конкурсных заявок на более поздний срок, внеся поправку в документацию для конкурса; в этом случае срок действия всех прав и обязанностей заказчика и подрядчика продлевается с учетом измененной окончательной даты.
20. КОНКУРСНЫЕ ЗАЯВКИ, ПОДАННЫЕ С ОПОЗДАНИЕМ
Все конкурсные заявки, полученные после окончательной даты их подачи, указанной заказчиком, будут отклонены и возвращены подрядчику невскрытыми.
21. ИЗМЕНЕНИЯ В КОНКУРСНЫХ ЗАЯВКАХ И ИХ ОТЗЫВ
Подрядчик может изменить или отозвать свою конкурсную заявку после ее подачи при условии, что заказчик получит письменное уведомление об изменении (включая замену или отзыв заявки) до истечения установленного срока представления конкурсных заявок. Уведомление подрядчика об изменении или отзыве должно быть подготовлено, запечатано, помечено и отправлено в соответствии с положениями пункта 7 настоящей Инструкции. Уведомление об отзыве может быть также направлено по телексу или телеграммой с последующим, надлежащим образом оформленным почтовым отправлением, штемпель которого должен быть датирован днем не позже окончательного срока подачи конкурсных заявок. Никакие изменения не вносятся в конкурсные заявки после истечения срока их подачи. Конкурсные заявки нельзя отзывать в промежутке между окончательной датой их подачи и датой истечения срока их действия, который указан подрядчиком в форме конкурсной заявки.
22. ВСКРЫТИЕ ЗАКАЗЧИКОМ КОНВЕРТОВ С КОНКУРСНЫМИ ЗАЯВКАМИ
Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с конкурсными заявками непосредственно после окончания срока подачи конкурсных заявок в присутствии представителей подрядчиков - участников конкурса, которые пожелают принять в этом участие, в час, день и по адресу, указанным в информационных картах конкурсных заявок. Присутствующие представители подрядчиков должны зарегистрироваться в журнале, подтвердив тем самым свое присутствие. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками будут объявлены подрядчики - участники конкурса, информация об изменениях и отзыве конкурсных заявок и все другие сведения, которые заказчик сочтет уместными. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками ни одна заявка не может быть отклонена, за исключением запоздавших, которые должны быть возвращены подрядчику невскрытыми. Конкурсная комиссия ведет протокол процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками, где указываются сведения о составе участников конкурса и перечни представленных в конвертах каждым участником конкурса документов.
23. СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, а также рекомендаций по присуждению контракта не подлежит разглашению подрядчикам или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса. Попытки подрядчиков повлиять на заказчика при обработке конкурсных заявок или на присуждение контракта служит основанием для отклонения конкурсной заявки такого подрядчика.
ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
24. РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
Во время оценки конкурсных заявок конкурсная комиссия может, по своему усмотрению, попросить подрядчика дать разъяснения по поводу его конкурсной заявки. Просьба в разъяснении и ответ на нее должны подаваться в письменной форме, при этом не должно поступать никаких просьб, предложений или разрешений на изменение цены или сути конкурсной заявки.
25. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
Конкурсная комиссия должна предварительно изучить конкурсные заявки на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, всех подписей на документах, а также правильности оформления конкурсных заявок в целом. Арифметические ошибки исправляются следующим образом. Если существует расхождение между ценой единицы и общей ценой, полученной в результате умножения цены единицы на количество, преимущество будет иметь цена единицы, при этом общая цена будет скорректирована. Если подрядчик не согласится с таким исправлением ошибок, то его заявка будет отклонена. Если будет расхождение между цифрами и словами, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами. Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности конкурсной заявки при условии, если это не влияет на относительный рейтинг какого-либо подрядчика. До проведения подробной оценки конкурсных заявок заказчик определяет, насколько каждая конкурсная заявка отвечает требованиям, изложенным в конкурсной документации. Отклонения, противоречия или оговорки, касающиеся важнейших положений, таких как, например, положение о применяемом законодательстве, налогах и пошлинах, считаются существенным отклонением. Если конкурсная заявка по существу не отвечает требованиям, то она отклоняется заказчиком.
26. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
Заказчик формирует конкурсную комиссию, которая производит оценку и сопоставление конкурсных заявок и принимает решение о победителе. В случае равенства голосов конкурсная комиссия принимает решение, за которое проголосовал председатель конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет конкурсные заявки, которые ранее были определены как по существу отвечающие условиям конкурса. Сопоставление осуществляется, исходя из заявленной стоимости работ, при этом цена должна включать все издержки, а также налоги и пошлины, которые были выплачены или подлежат выплате за работы и материалы, которые будут использованы при производстве работ. При оценке заказчиком конкурсной заявки, кроме цены, котированной в соответствии с настоящей Инструкцией, во внимание могут быть приняты нижеследующие факторы:
- стоимость командировочных расходов, если эти расходы уже не включены в цену конкурсной заявки; график выполнения работ, предусмотренный в конкурсной заявке;
- отклонения от графика платежей, оговоренного в условиях контракта;
- характеристики основных материалов, применяемых при производстве работ;
- предполагаемые эксплуатационные расходы и расходы по техническому обслуживанию в течение срока службы объекта строительства;
- эксплуатационные характеристики;
- в обязательном порядке учитываются критерии, указанные в информационных картах.
27. КОНТАКТЫ С ЗАКАЗЧИКОМ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ,
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТАЙНОГО СОГЛАШЕНИЯ
Ни один из подрядчиков - участников конкурса не должен вступать в контакты с заказчиком по каким-либо вопросам, связанным с его конкурсной заявкой, с момента вскрытия конвертов с заявкой до момента присуждения контракта. Конкурсная комиссия вправе отклонить конкурсную заявку, если она установит, что поставщик, представивший данную конкурсную заявку, предложил, дал или согласился дать, прямо или косвенно, служащему, который работал или работает с заказчиком, или другому представителю государственной власти вознаграждение в любой форме, работу, или иную услугу, или ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие конкурсной комиссией решения, связанного с процедурами закупок. Конкурсная заявка, котировка или предложение подрядчика - участника конкурса будут отклонены, если такой подрядчик заключил соглашение о зафиксированной цене или иное тайное соглашение с одним или более участниками торгов конкурса с целью оказания влияния на результаты конкурса. Указанное отклонение конкурсной заявки и его причины заносятся в протокол рассмотрения заявок.
ПРИЗНАНИЕ ЗАЯВКИ, ВЫИГРАВШЕЙ КОНКУРС - ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
28. ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ. КРИТЕРИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
Конкурсная комиссия может определить победителя прямым голосованием или по балльной оценке всех конкурсных критериев согласно информационным картам. Заказчик заключит контракт с тем подрядчиком, конкурсная заявка которого будет признана победившей в конкурсе.
29. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА ИЗМЕНЯТЬ ОБЪЕМЫ РАБОТ В МОМЕНТ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
Заказчик оставляет за собой право на момент заключения контракта увеличивать или уменьшать на процент, оговоренный в информационных картах, объем работ, изначально указанный в заказе на выполнение работ, не меняя при этом конкурсных показателей расчета договорной цены и существенные условия конкурса.
30. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА ПРИНИМАТЬ ИЛИ ОТКЛОНЯТЬ КОНКУРСНЫЕ
ЗАЯВКИ
Заказчик оставляет за собой право принимать или отклонять любую конкурсную заявку в соответствии с настоящей Инструкцией, а также прекратить процедуру конкурса и отказаться от всех заявок в любое время до заключения контракта, не неся при этом никакой ответственности перед подрядчиками, которым такое действие может принести убытки. Заказчик обязан по поступлению запроса сообщить подрядчику о причинах своего решения об отклонении всех конкурсных заявок.
31. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЗАЯВКИ, ВЫИГРАВШЕЙ КОНКУРС
В течение (см. информационные карты) дней с момента определения победителя и присуждения контракта заказчик направляет письменное уведомление победившему подрядчику (заказным письмом, телеграммой) о признании его заявки, выигравшей конкурс. Результаты конкурса публикуются в прессе тем же образом, что и объявление о начале конкурса в течение (см. информационные карты) дней со дня определения победителя. По письменному запросу подрядчиков, не выигравших конкурс, заказчик должен в письменном виде объяснить причины отклонения заявки.
32. ПОДПИСАНИЕ КОНТРАКТА
Одновременно с уведомлением победившего подрядчика о признании его конкурсной заявки выигравшей конкурс, заказчик направляет подписанную им в двух экземплярах форму контракта, содержащуюся в конкурсной документации, в которой отражены все соглашения, предусмотренные сторонами. В течение 20 (двадцати) дней с момента признания конкурсной заявки выигравшей конкурс, победивший подрядчик должен подписать контракт, проставить на нем дату и вернуть один экземпляр заказчику. Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами, за исключением тех случаев, когда для заключения контракта требуются дополнительные формальности и подтверждения, указанные в информационных картах конкурсных заявок.
Предполагаемый период времени, требующийся для оформления контракта либо получения утверждения (в зависимости от конкретного случая), указан в информационных картах конкурсной заявки.
33. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Государственные закупки товаров, работ и услуг регулируются законодательством Российской Федерации, законом Кемеровской области, нормативными актами Администрации Кемеровской области.
34. ПРАВО НА ОБЖАЛОВАНИЕ
Подрядчики имеют право обжаловать незаконное решение или поведение заказчика в связи с процедурами закупок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Глава
города Белово
E.А.ПАНОВ
Приложение № 1
к Инструкции подрядчикам -
участникам конкурса
Все технические требования по выполнению работ приведены в рабочих чертежах и сметах.
Требуемое качество работ - высокое.
Все работы должны быть выполнены безукоризненно, на современном техническом уровне.
В заявляемый срок гарантийного обслуживания подрядчик без каких-либо затрат со стороны заказчика обязан устранить все возникающие дефекты в выполненных работах и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки заказчика, связанные с нарушениями требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
Нижеследующие конкретные данные по намечаемым строительно-монтажным работам являются дополнением к условиям Инструкции участникам конкурса. В случае противоречия между условиями Инструкции и положениями информационных карт конкурсной заявки, информационные карты имеют преобладающую силу.
----------------T------------------------------------------------¬
¦Ссылки на пункт¦ Общие сведения ¦
¦ Инструкции ¦ ¦
¦ участникам ¦ ¦
¦ конкурса ¦ ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦1, 18 ¦Предмет конкурса: Определение подрядной органи- ¦
¦ ¦зации для выполнения кап. ремонта родильного ¦
¦ ¦отделения гор. больницы № 1, г. Белово ¦
¦ ¦Подробные технические характеристики представле-¦
¦ ¦ны в приложении в конкурсной документации ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦1 ¦Наименование заказчика: ¦
¦ ¦УКС Администрации города Белово ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦1, 7 ¦Адрес заказчика (организатора конкурса) и ¦
¦ ¦контактное лицо: ¦
¦ ¦652600, г. Белово, ул. Юности, 17, УКС Админист-¦
¦ ¦рации г. Белово, каб. № 23, тел. 2-19-18 ¦
¦ ¦Чихичина Любовь Ивановна ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦1 ¦Срок, окончание работ: 2004 г. ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦1 ¦Источник выделенных средств: городской бюджет ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦2 ¦Правомочные подрядчики - участники конкурса: ¦
¦ ¦Юридические лица и частные предприниматели, за- ¦
¦ ¦регистрированные на территории РФ и уплачивающие¦
¦ ¦налоги во все уровни бюджета ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦2 ¦Правомочная страна-источник оборудования: Любая ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦3 ¦Правомочная страна-источник материалов: Любая ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦7, 19 ¦Окончательный срок подачи конкурсных заявок: ¦
¦ ¦10 апреля 2004 года 16-00 часов местного времени¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦9 ¦Язык конкурсной заявки: русский ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦14, 26 ¦Критерии оценки заявки и квалификации подрядчи- ¦
¦ ¦ков: ¦
¦ ¦- Опыт работы в строительном производстве ¦
¦ ¦- Квалификация и опыт работы персонала ¦
¦ ¦- Срок гарантии на выполняемые работы с учетом ¦
¦ ¦применяемых материалов и технологий, гарантийное¦
¦ ¦и послегарантийное обслуживание ¦
¦ ¦- Стоимость контракта с расчетом договорной цены¦
¦ ¦- Сроки выполнения работ ¦
L---------------+-------------------------------------------------
Образец № 1
(подписание внешнего конверта)
-----------------------------------------------------------------¬
¦ ¦
¦ Куда: 652600, г. Белово, ул. Юности, 17, каб. № 23 ¦
¦ ¦
¦ Кому: Организатору конкурса: УКС Администрации г. Белово ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ НА КОНКУРС № 1 ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ¦
¦ ------------------------------------- ¦
¦ ¦
L-----------------------------------------------------------------
Образец № 2
(подписание внутреннего конверта)
-----------------------------------------------------------------¬
¦ ¦
¦ Куда: 652600, г. Белово, ул. Юности, 17, каб. № 23 ¦
¦ ¦
¦ Кому: Организатору конкурса: Управление капитального ¦
¦ строительства Администрации г. Белово ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ НА КОНКУРС № 1 ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ¦
¦ ------------------------------------- ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ Адрес отправителя: ¦
¦ ¦
L-----------------------------------------------------------------
Образец № 3
Контракт
г. Кемерово № ______ от ________ 200 __ г.
Настоящий контракт заключен между
--------------------------------
------------------------------------------------------------------
в лице
-----------------------------------------------------------
(далее "заказчик"), с одной стороны, и
----------------------------
(далее "подрядчик"), с другой стороны.
Поскольку заказчик желает, чтобы подрядчик выполнил
----------
------------------------------------------------------------------
(далее "работы"), заказчик принял конкурсную заявку подрядной
организации на выполнение и завершение таких работ и устранение
любых дефектов в них.
Настоящий контракт свидетельствует о нижеследующем:
1. В настоящем контракте слова и выражения имеют те же
значения, что и в условиях контракта, которые принимаются как
часть настоящего контракта.
2. С учетом платежей, которые заказчик произведет подрядчику в
соответствии с условиями контракта, подрядная организация
настоящим берет обязательства перед заказчиком о выполнении и
завершении подрядных работ, а также устранении в них любых
дефектов в полном соответствии с положениями контракта.
3. Заказчик настоящим обязуется выставить подрядной
организации за выполнение и завершение строительных работ цену
контракта или любую другую сумму, подлежащую уплате согласно
положениям контракта в те сроки и тем образом, которые предписаны
контрактом.
4. Срок действия контракта до _______________
5. Юридические адреса и расчетные счета сторон.
Заказчик: Подрядчик:
------------------------ -------------------------
------------------------ -------------------------
------------------------ -------------------------
------------------------ -------------------------
------------------------ -------------------------
(подпись, печать (подпись, печать
заказчика) подрядчика)
Форма № 1
Состоит из __ страниц (с учетом приложений и форм)
Конкурсная заявка
Дата: ________ 2004 г.
Кому: Начальнику УКСа Шибаеву В.Т.
Организаторам конкурса;
Конкурсной комиссии.
Уважаемые господа!
Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим
удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем свои услуги в
выполнении работ по: _____________________________ в соответствии
с условиями, указанными в конкурсной документации, по цене и на
суммы, подтверждаемые прилагаемой сметой на строительно-монтажные
работы, которые являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной
заявки.
Мы обязуемся, в случае принятия нашей конкурсной заявки,
выполнить работы в соответствии с желаемым Вами графиком.
Мы согласны придерживаться положений настоящей конкурсной
заявки в течение 30 дней начиная с даты, установленной как день
вскрытия конвертов с конкурсными заявками, в соответствии с
пунктом 22 Инструкции подрядчика - участниками конкурса.
Эта конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и
может быть принята в любой момент до истечения указанного периода.
До подготовки и оформления официального контракта настоящая
конкурсная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении
контракта будет выполнять роль обязательного контракта между нами.
Мы признаем Ваше право не принять нашу конкурсную заявку или
вообще какую-либо заявку, полученную Вами.
От кого (предприятие, должность)
________________________________
(подпись, печать)
Форма № 2
Заявляемая стоимость контракта на выполнение
строительно-монтажных работ
Наименование Подрядчика __________________________________________
тыс. руб.
----T--------------------T-----------T---------T------------------------------¬
¦ № ¦Наименование объекта¦Год начала,¦Стоимость¦Заявляемая стоимость контракта¦
¦п/п¦ ¦год оконча-¦СМР в це-¦ в текущих ценах ¦
¦ ¦ ¦ния работ ¦нах 1991 +---------T--------T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦года ¦ Всего ¦ В т.ч. ¦В том числе¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ СМР ¦ проектные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работы ¦
+---+--------------------+-----------+---------+---------+--------+-----------+
¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+---------+---------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+---------+---------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------+-----------+---------+---------+--------+------------
Все цены должны быть указаны с учетом НДС.
Подпись подрядчика ______________________
МП
Форма № 3
Общие сведения о предприятии
Каждое юридическое лицо, подающее заявку на участие в
конкурсе, должно заполнить данную форму. Все индивидуальные
предприниматели представляют, кроме того, сведения о национальной
принадлежности (гражданстве).
В тех случаях когда подрядная организация предполагает
использовать услуги конкретных партнеров для выполнения важных
компонентов работ или выполнения работ, составляющих свыше 10
процентов общей стоимости, должна быть представлена также
информация, характеризующая партнеров:
---T------------------------------T------------------------------¬
¦1.¦Наименование организации: ¦ ¦
+--+------------------------------+------------------------------+
¦2.¦Форма собственности: ¦ ¦
+--+------------------------------+------------------------------+
¦3.¦Почтовый адрес организации: ¦ ¦
+--+------------------------------+------------------------------+
¦4.¦Юридический адрес организации:¦ ¦
+--+------------------------------+------------------------------+
¦5.¦Телефон и контактное лицо: ¦ ¦
+--+------------------------------+------------------------------+
¦6.¦Факс (телекс): ¦ ¦
+--+------------------------------+------------------------------+
¦7.¦Место и год регистрации: ¦ ¦
+--+------------------------------+------------------------------+
¦8.¦Банковские реквизиты: ¦ ¦
+--+------------------------------+------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
L--+------------------------------+-------------------------------
Подпись подрядчика _________________________
МП
Форма № 4
Кадровые возможности
Наименование подрядной организации _______________________________
Участник конкурса предоставляет сведения, по крайней мере
по трем работникам, имеющим существенное значение для выполнения
контракта.
----T---------T---------T-----------T---------T---------T---------¬
¦ № ¦ ФИО ¦Должность¦Образование¦Професси-¦ Общий ¦Стаж ¦
¦п/п¦работника¦ ¦ ¦ональная ¦ стаж ¦работы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалифи- ¦ работы ¦на нынеш-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кация ¦ ¦нем месте¦
+---+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------+---------+-----------+---------+---------+----------
Подпись подрядчика ____________________
МП
Форма № 5
Общий опыт работы
Наименование подрядной организации _______________________________
Все подрядчики заполняют данную форму и представляют сведения
по годовому обороту подрядчика согласно счетам, выставленным
клиентам за каждый год по заверенным и завершенным работам в млн.
рублей на конец рассматриваемого периода.
------------T----------------------------------------------------¬
¦ Год ¦ Годовой оборот (млн. руб.) ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦2001 ¦ ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦2002 ¦ ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦2003 ¦ ¦
L-----------+-----------------------------------------------------
Подпись подрядчика ________________
МП
Форма № 6
Гарантийное и послегарантийное обслуживание
----T-----------------------------------------T------------------¬
¦ № ¦ Наименование поля записи ¦ Данные ¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+------------------+
¦1. ¦Срок гарантии на выполненные работы (дан-¦В течение 24 меся-¦
¦ ¦ные этого пункта будут внесены в конт- ¦цев после сдачи ¦
¦ ¦ракт, в указанный период времени подряд- ¦объекта в эксплуа-¦
¦ ¦чик обязуется устранить любые обнаружен- ¦тацию ¦
¦ ¦ные или образовавшиеся не по вине эксп- ¦ ¦
¦ ¦луатирующей организации дефекты в строи- ¦ ¦
¦ ¦тельной продукции, сбои смонтированного ¦ ¦
¦ ¦оборудования и др.) ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+------------------+
¦2. ¦Оперативность реагирования на вызовы за- ¦По требованию ¦
¦ ¦казчика в гарантий период (обязательства ¦ ¦
¦ ¦о сроках устранения замечаний заказчика) ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+------------------+
¦3. ¦Организация осуществит следующие виды ¦Условия обслужива-¦
¦ ¦послегарантийного обслуживания своей ¦ния (платно, бесп-¦
¦ ¦строительной продукции: (ревизии сетей, ¦латно), периодич- ¦
¦ ¦обеспечение и наблюдение за работой кро- ¦ность обслуживания¦
¦ ¦вель, авторский надзор за исполнением ¦ ¦
¦ ¦проектной документации и др.) ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+------------------+
¦4. ¦Дополнительные сведения <*> ¦ ¦
L---+-----------------------------------------+-------------------
--------------------------------
<*> В строке 4 подрядчик может указать информацию о
дополнительных условиях гарантийного и послегарантийного
обслуживания.
Подпись подрядчика ____________________
МП
Форма № 7
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, выполненных подрядчиком за последние 3 года
----T------------T------T------T-------------T--------T------T-----¬
¦ № ¦Наименование¦Вид ¦Общий ¦ Период ¦Заказчик¦Распо-¦При- ¦
¦п/п¦ объекта ¦выпол-¦объем ¦выполненных ¦(адрес, ¦ложе- ¦меча-¦
¦ ¦ ¦ненной¦выпол-¦ работ ¦телефон,¦ние ¦ние ¦
¦ ¦ ¦работы¦ненных+------T------+ответст-¦объек-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦работ ¦Начало¦Окон- ¦венное ¦та ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.¦(год, ¦чание ¦лицо) ¦(стра-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦собст-¦месяц)¦(год, ¦ ¦на, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦венны-¦ ¦месяц)¦ ¦место)¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ми си-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лами в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+------+------+--------+------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+------------+------+------+------+------+--------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+------+------+--------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+------+------+--------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+------+------+------+------+--------+------+------
Подпись подрядчика _________________________
МП
Форма № 8
Возможности по оборудованию
Наименование подрядчика __________________________________________
От подрядчика требуется представить сведения, подтверждающие
возможности удовлетворить требованиям, указанным в Инструкции
подрядчикам.
-----------------------------------------------------------------¬
¦ Единица оборудования ¦
+-----------------------T----------------T-----------------------+
¦Данные об оборудовании ¦1. Наименование ¦2. Модель и номинальная¦
¦ ¦изготовителя ¦мощность ¦
¦ +----------------+-----------------------+
¦ ¦3. Производите- ¦4. Год выпуска ¦
¦ ¦льность ¦ ¦
+-----------------------+----------------+-----------------------+
¦Нынешнее состояние ¦5. Местонахождение ¦
¦ +----------------------------------------+
¦ ¦6. Текущие обязательства ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Источник ¦7. Указать источник оборудования: ¦
¦ ¦- собственность ¦
¦ ¦- взято на прокат ¦
¦ ¦- арендовано ¦
L-----------------------+-----------------------------------------
Нижеследующая информация не представляется по оборудованию,
которое является собственностью подрядчика
------------------------T----------------------------------------¬
¦Владелец ¦8. Наименование владельца ¦
¦ +----------------------------------------+
¦ ¦9. Адрес владельца, телефон, факс ¦
¦ +----------------------------------------+
¦ ¦10. Имя и должность уполномоченного лица¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Соглашение ¦Краткое сведения по проекту (аренда) ¦
L-----------------------+-----------------------------------------
Подпись ______________________
МП
Форма № 9
ГРАФИК
выполнения строительно-монтажных работ по строительству
-------------------T--------T-----T------------------------------¬
¦ Наименование ¦Ед. изм.¦Всего¦ По кварталам ¦
¦ ¦ ¦ +-------T------T------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦ август ¦
+------------------+--------+-----+-------+------+------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------+-----+-------+------+------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------+-----+-------+------+------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------+-----+-------+------+------+--------+
¦Численность ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+--------+-----+-------+------+------+---------
Подпись подрядчика __________________________
МП
Форма № 10
Финансовые возможности
Наименование подрядчика __________________________________________
Подрядчики должны представить сведения о финансовом состоянии,
подтверждающие соответствие подрядчиков требованиям, изложенным в
Инструкции подрядчикам.
К форме прилагаются заверенные в ГНИ копии балансовых отчетов.
Приводятся суммарные данные по активам и пассивам в млн.
рублей, за последние 3 года.
----------------------------------T------------------------------¬
¦Финансовые сведения, в млн. руб- ¦ По факту за последние 3 года ¦
¦лей +----------T---------T---------+
¦ ¦ 2001 г. ¦ 2002 г. ¦ 2003 г. ¦
+---------------------------------+----------+---------+---------+
¦1. Сумма баланса ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------+---------+---------+
¦2. Оборотные средства ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------+---------+---------+
¦3. Суммарные пассивы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------+---------+---------+
¦4. Текущие пассивы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------+---------+---------+
¦5. Прибыль до уплаты налогов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------+---------+---------+
¦6. Прибыль после уплаты налогов ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+----------+---------+----------
Подпись ___________________________
МП
Форма № 11
Репутация
(участие в судебных разбирательствах)
Наименование подрядчика __________________________________________
Участники представляют данные о своем участии в судебных
процессах или разбирательствах в арбитражных судах в связи с
контрактами, заключенными за последние пять лет, или текущим
контрактом.
-------T-------------------T----------------T--------------------¬
¦ Год ¦ Решение (в пользу ¦ Наименование ¦ Оспариваемая сумма ¦
¦ ¦ или против ¦ контракта, ¦ (текущая стоимость,¦
¦ ¦ подрядчика) ¦ основание для ¦ млн. рублей) ¦
¦ ¦ ¦ тяжбы, предмет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ спора ¦ ¦
+------+-------------------+----------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------+----------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------+----------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+-------------------+----------------+---------------------
Подпись ___________________________
МП
Форма № 12
Уведомление
о признании конкурсной заявки, выигравшей конкурса
Дата:
------------------------------
Кому:
------------------------------
Уважаемые господа!
Настоящим уведомляю Вас о том, что Ваша конкурсная заявка
от ______________ на выполнение работ по: ________________________
с учетом поправок признается выигравшей конкурс с правом
заключения контракта.
---------------------------------------
(подпись уполномоченного представителя)
---------------------------------------
(имя и должность подписавшего)
---------------------------------------
(наименование организации)
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
